Gochos Creation – Terms and Conditions of Use
Introduction Welcome to Gochos Creation. By using our website and services, you agree to these Terms and Conditions of Use (“Terms”). If you do not agree with these Terms, please do not use our services.
Services Offered Gochos Creation provides construction, remodeling, and repair services. These services may include subcontracting third parties to perform specialized tasks, ensuring they meet our quality and safety standards.
Subcontracting We may subcontract third parties to provide specialized services. We strive to ensure these subcontractors meet our quality and safety standards but do not assume full responsibility for their actions or omissions.
Information Collection We collect personal information from clients, including contact details, project information, and photos of the work site. This information is used to plan and execute projects and may be shared with subcontractors as necessary.
Site Visits and Photographs During the work process, our team will visit your property and take photographs to document the progress and quality of the work. These photographs may be used internally for project monitoring and externally, with your consent, for marketing purposes.
Regulations and Standards We comply with all applicable local and state regulations, including city inspections and high-quality standards. We ensure that all work performed on your property meets these requirements.
Payments We accept payments by check, cash, bank transfer, and credit cards. A 30% deposit of the job value is required upon contract signing. Remaining payments are structured according to project milestones, detailed in each client’s specific contract.
Flexibility in Project Timelines Project duration dates are flexible and may vary based on internal and external conditions, including weather conditions, material availability, and other unforeseen factors. The client is responsible for covering any additional costs resulting from conditions not visible at the project start.
Use of Reference Photos Images used on our website may be referential and do not necessarily represent work performed by Gochos Creation. However, we strive to ensure the images reflect the quality of our services.
Data Sale By requesting a quote, the client consents to the sale of their data to other contractors or service providers. This information is collected and used in accordance with our privacy policies and the terms accepted by the client.
Communications We commit to maintaining clear and transparent communications with our clients. All our communications will be backed by established policies and terms, avoiding any ambiguous or misleading interpretations.
Indemnification The client agrees to indemnify and hold harmless Gochos Creation, its employees, and subcontractors from any claim, action, liability, demand, injury, damage, loss, settlement, judgment, fine, penalty, cost, and expense, including reasonable attorney fees, arising from negligent acts, reckless conduct, or omissions by the client during the work execution. Gochos Creation will be responsible if malicious intent or evident malpractice by the company or its employees is demonstrated, assuming any claim, action, liability, demand, injury, damage, loss, settlement, judgment, fine, penalty, cost, and expense, including reasonable attorney fees, arising from negligent acts, reckless conduct, or direct omissions by Gochos Creation and not third-party subcontractors.
Confidentiality All sensitive information and materials obtained during the project will be treated with the utmost confidentiality. Gochos Creation reserves the right to use anonymous project data for internal and marketing purposes, always protecting the client’s identity. The client cannot disclose Gochos Creation’s confidential information without our prior written consent.
Contract Termination Gochos Creation may terminate the contract in case of non-compliance with agreed terms, non-payment, or any act that interferes with the safe and effective execution of the work. If the project is canceled for any reason, the client will forfeit the 30% deposit paid to cover time, materials, and other resources invested by the company. The client may only terminate the contract if Gochos Creation fails to meet its contractual obligations after providing written notice and a reasonable period to remedy the non-compliance.
Modifications and Changes This agreement can only be modified by a written agreement signed by both parties. Any changes to the work must be mutually agreed upon and may affect the project’s cost and duration.
Final Statements This agreement represents the entire understanding between the parties regarding the described project. There are no other promises, conditions, or representations other than those contained herein.
By accepting these Terms and Conditions, you confirm that you have read, understood, and agree to all the provisions set forth herein.
Versión en Español -//
Gochos Creation – Términos y Condiciones de Uso
- Introducción Bienvenido a Gochos Creation. Al
utilizar nuestro sitio web y servicios, usted acepta estos Términos y
Condiciones de Uso (“Términos”). Si no está de acuerdo con estos
Términos, por favor, no utilice nuestros servicios. - Servicios Ofrecidos Gochos Creation
proporciona servicios de construcción, remodelación y reparación. Estos
servicios pueden incluir subcontratación a terceros para realizar trabajos
especializados, garantizando que cumplan con nuestros estándares de calidad y
seguridad. - Subcontratación Podemos subcontratar a
terceros para prestar servicios especializados. Nos esforzamos por asegurar que
estos subcontratistas cumplan con nuestros estándares de calidad y seguridad,
pero no asumimos responsabilidad total por sus actos u omisiones. - Recopilación de Información Recopilamos
información personal de los clientes, incluyendo datos de contacto, información
del proyecto y fotos del sitio de trabajo. Esta información se utiliza para
planificar y ejecutar los proyectos, y puede ser compartida con subcontratistas
según sea necesario. - Visitas y Fotografías en el Sitio Durante el
proceso de trabajo, nuestro equipo visitará su propiedad y tomará fotografías
para documentar el progreso y la calidad del trabajo. Estas fotografías pueden
ser utilizadas internamente para monitorear el proyecto y externamente, con su
consentimiento, para fines de marketing. - Normativas y Estándares Cumplimos con todas
las normativas locales y estatales aplicables, incluyendo inspecciones de la
ciudad y estándares de alta calidad. Nos aseguramos de que todos los trabajos
realizados en su propiedad cumplan con estos requisitos. - Pagos Aceptamos pagos en cheque, efectivo,
transferencia bancaria y tarjetas de crédito. Se requiere un depósito del 30%
del valor del trabajo al cerrar el contrato. Los pagos restantes se estructuran
según hitos del proyecto, los cuales se detallan en el contrato específico de
cada cliente. - Flexibilidad en los Plazos de Ejecución Las
fechas de duración del proyecto son flexibles y pueden variar según las
condiciones internas y externas, incluyendo condiciones climáticas,
disponibilidad de materiales y otros factores imprevistos. El cliente es
responsable de cubrir cualquier costo adicional resultante de condiciones no
visibles al inicio del proyecto. - Uso de Fotos Referenciales Las imágenes
utilizadas en nuestra página web pueden ser referenciales y no necesariamente
representan el trabajo realizado por Gochos Creation. Sin embargo, nos
esforzamos por asegurarnos de que las imágenes sean representativas de la
calidad de nuestros servicios. - Venta de Datos Al solicitar un presupuesto,
el cliente consiente la venta de sus datos a otros contratistas o proveedores
de servicios. Esta información se recopila y se utiliza de acuerdo con nuestras
políticas de privacidad y los términos aceptados por el cliente. - Comunicaciones Nos comprometemos a mantener
comunicaciones claras y transparentes con nuestros clientes. Todas nuestras
comunicaciones estarán respaldadas por las políticas y términos establecidos,
evitando cualquier interpretación ambigua o engañosa. - Indemnización El cliente acepta indemnizar y
mantener indemne a Gochos Creation, sus empleados y subcontratistas de
cualquier reclamación, acción, responsabilidad, demanda, lesión, daño, pérdida,
acuerdo, juicio, multa, penalidad, costo y gasto, incluyendo honorarios
razonables de abogados, que surjan de actos negligentes, conductas imprudentes
u omisiones por parte del cliente durante la ejecución del trabajo. Gochos
Creation será responsable si se demuestra intencionalidad maliciosa o mala
práctica evidente por parte de la empresa o sus empleados, asumiendo
reclamación, acción, responsabilidad, demanda, lesión, daño, pérdida, acuerdo,
juicio, multa, penalidad, costo y gasto, incluyendo honorarios razonables de
abogados, que surjan de actos negligentes, conductas imprudentes u omisiones
directas de Gochos Creation y no de terceros subcontratados. - Confidencialidad Toda la información y
materiales sensibles obtenidos durante el proyecto serán tratados con la máxima
confidencialidad. Gochos Creation se reserva el derecho de utilizar datos
anónimos del proyecto para fines internos y de marketing, siempre protegiendo
la identidad del cliente. El cliente no puede divulgar información confidencial
de Gochos Creation sin nuestro consentimiento previo por escrito. - Terminación del Contrato Gochos Creation
puede terminar el contrato en caso de incumplimiento de los términos acordados,
falta de pago o cualquier acto que interfiera con la ejecución segura y
efectiva del trabajo. Si el proyecto se cancela por cualquier motivo, el
cliente perderá el depósito del 30% pagado, para cubrir los costos de tiempo,
materiales y otros recursos invertidos por la empresa. El cliente solo puede
terminar el contrato si Gochos Creation no cumple con sus obligaciones
contractuales y después de haber dado una notificación escrita y un plazo
razonable para subsanar el incumplimiento. - Modificaciones y Cambios Este acuerdo puede
ser modificado únicamente por un acuerdo escrito firmado por ambas partes.
Cualquier cambio en el trabajo debe ser acordado mutuamente y puede afectar el
costo y la duración del proyecto. - Declaraciones Finales Este acuerdo
representa la totalidad del entendimiento entre las partes con respecto al
proyecto descrito. No hay otras promesas, condiciones o representaciones
distintas a las aquí contenidas.
Al aceptar estos Términos y Condiciones, usted confirma que ha leído,
comprendido y acepta todas las disposiciones aquí establecidas.